电话:   029-87589575

136-7928-6735

联系律师:

首页 >> 建工法务 >>京师快讯 >> 达成结算协议后发包方能否主张工期延误违约金
详细内容

达成结算协议后发包方能否主张工期延误违约金

   【案件索引】
   (2017)最高法民再97号
   【裁判要旨】
   结算协议属于合同各方进行工程价款清结的最终依据。一方当事人在进行结算时没有提出工程延误违约责任的,一般不再支持。

   【案例评析】
   建设工程施工合同当事人在进行工程竣工结算时,应当依照合同约定就对方当事人履行合同是否符合约定进行审核并提出相应索赔。索赔事项及金额,应在结算时一并核定处理。

   因此,除在结算时因存有争议而声明保留的项目外,竣工结算报告经各方审核确认后的结算意见,属于合同各方进行工程价款清结的最终依据。一方当事人在进行结算时没有提出相关索赔主张或声明保留,完成工程价款结算后又以对方之前存在违约行为提出索赔主张,依法不予支持。

   由此,在涉案合同未就工程价款结算时保留违约索赔权利作出专门规定的情况下,一、二审法院对于兆通公司一审反诉主张金盛公司逾期竣工、工期延误以及未移交竣工验收资料等违约索赔请求未予支持,符合法律规定。

办公地址:

西安市高新区高新四路1号高科广场A座24层

联系我们: 136-7928-6735 

电话:029-87589575

技术支持: 牛二网络 | 管理登录